Сроки поставки песка по договору

Типовой договор поставки товара

Сроки поставки песка по договору

скачать Договор на поставку строительных материалов59 КБ
г. Москва“___” __________ 20___ г.

     Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. Порядок расчётов

2.1. Порядок  расчетов сторон – безналичный. 2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета. 2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены. 2.5.

Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

2.6.

Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. Условия и сроки поставки

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения. 3.2.  Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя. 3.3.

Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем.

Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной. 3.4.

Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.

3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4. Порядок приёмки товара

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами.

Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90 4.2.

Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.

4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5.Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.

7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г. 7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон. 7.3.

Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней.

Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору. 7.4. После подписания договора вся предварительная переписка  и переговоры по нему теряют силу. 7.5.

Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора. 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны. 7.7.

Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.

7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. Особые условия

8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими  условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Подписи и печатисторон

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор                       ______________________        /________________/

                                                                                    М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор                        ______________________       /________________/

                                                                                    М.П.

Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.

Спецификация на поставку продукции

№ п/пНаименование товараЕдиница измеренияКоличествоЦена с НДС, руб.Общая стоимость с НДС, руб.
м³
м³
м³
м³

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор                       ______________________        /________________/

                                                                                    М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор                        ______________________       /________________/

                                                                                    М.П.

Источник: http://shcheben-dostavka.ru/dogovor/dogovor.html

Договор поставки строительных материалов – ТГС

Сроки поставки песка по договору

» Договор

Договор поставки № ____

г. Москва «___» __________20___г.

ООО «ТрансГруппСтрой», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице Генерального директора Крайнюкова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________________________________ действующего на основании ______________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее — Продукция) в количестве и сроки согласно условиям настоящего договора.

Ассортимент и цена продукции указывается в факсимильных сообщениях, телефонограммах и в дополнительных соглашениях в период действия договора. 1.2 Поставщик обязуется поставлять Продукцию в комплекте с документацией, относящейся к ней (сертификаты и т.п.

).

1.3 Цена продукции устанавливается в рублях Р.Ф.

2. Цена продукции 2.1 Цена продукции на момент подписания договора фиксируется протоколом согласования цены. Указанная цена может изменяться по мере изменения ценообразующих факторов в условиях рыночных отношений. 2.

2 Неисполнение обязательств оплаты поставленной Продукции Покупателем дает право Поставщику приостановить поставку до полного выполнения Покупателем обязательств по оплате.

2.

3 По истечении каждого месяца стороны производят сверку взаиморасчетов путем составления Акта сверки.

3. Качество и количество продукции 3.1 Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим стандартам и условиям. 3.

2 Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим спецификациям на поставляемую продукцию, ГОСТам и ТУ, что удостоверяется экологическим и техническим паспортами, сертификатом качества. 3.3 Количество поставляемой продукции должно соответствовать объему (массе брутто), указанному в накладной.

3.

4 Претензии по качеству и количеству Продукции должны быть направлены в адрес Поставщика в письменном виде в течении 10-ти дней с даты получения Продукции Покупателем.

4. Срок и порядок поставки 4.1 Отгрузка производится в течение недели со дня получения предварительной ежемесячной заявки, предоставляемой Покупателем Поставщику. 4.

2 Поставка осуществляется ж/д., автотранспортом (вид доставки). 4.3 Поставщик обязан передать Покупателю Продукцию надлежащего качества.

4.

4 Поставка считается осуществленной с момента получения Продукции Покупателем.

5. Порядок приемки продукции 5.1 Приемка продукции по качеству и количеству производится в месте передачи доставленной продукции. 5.2 Приемка продукции по качеству производится в следующем порядке:

Если качество поставленной продукции окажется несоответствующим требованиям п. 3.

2 настоящего договора, Покупатель обязан принять эту продукцию на ответственное хранение, отдельно складировать и телеграммой вызвать представителя Поставщика для отбора проб и составления акта по качеству, а при неявке представителя Поставщика в течение 2-х суток, приемка продукции производится в порядке, установленном инструкцией Госарбитража № П-7 от 25 апреля 1966 года «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»;

5.3 Приемка продукции по количеству производится в следующем порядке:

В соответствии с Инструкцией Госарбитража № П-6 от 15 июня 1965 года «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», а в случае получения продукции от транспортной организации проверка количества производится с соблюдением правил, предусмотренных ТУЖД РФ и УАТ РФ. 5.4 Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента оформления выдачи Продукции на станции назначения (для ж/д поставок вагонами МПС), или на складе Покупателя (при автомобильной доставке), или на складе Поставщика (при самовывозе). 5.5 Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем: — По качеству — в соответствии с показателями качества, указанными в паспорте, выданном заводом-изготовителем;

— По количеству – согласно данным железнодорожных накладных (товарно-транспортных накладных при автомобильной доставке).

6. Уведомление об отгрузке

6.1 Поставщик должен известить Покупателя об отгрузке продукции не позднее, чем за двое суток по телефону (факсу) с указанием даты и времени отгрузки, номера договора, наименования продукции, отгруженного количества и номера транспортного средства.

6.2 Покупатель должен подтвердить Поставщику о готовности принять груз. Подтверждение может быть предоставлено в письменной или устной форме представителем Покупателя.

 7. Обязанности сторон

7.1 Поставщик обязан:

— Предоставить Покупателю продукцию в сроки, согласно заявке; — Предоставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям п. 3.2 настоящего договора;

— Количество продукции, недопоставленное Поставщиком в одном этапе поставки, подлежит восполнению в следующем этапе в пределах срока действия договора;

7.2 Покупатель обязан:

-Обеспечить прием продукции;
-Заплатить стоимость продукции в порядке, предусмотренном настоящим договором.

8. Расчеты за поставленную продукцию

8.1. Оплата заказанной продукции осуществляется как по предоплате, так и с отсрочкой платежа не позднее 5-ти банковских дней со дня поставки Продукции, либо в другом согласованном порядке, оформленном и подписанным уполномоченными лицами.

Датой поставки Продукции считается дата, указанная на товарно-транспортных накладных. 8.2.

Датой оплаты Продукции считается приход полной денежной суммы на расчетный счет Поставщика, подтвержденный выпиской из банка Поставщика, или внесение необходимых для полной оплаты наличных денег в кассу Поставщика 8.3.

Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции выписывает Покупателю счет-фактуру за отгруженную продукцию.

8.4 Покупатель обязан уведомить Поставщика о произведенной оплате в течение 2 (двух) банковских дней, предоставив копию платежного поручения с отметкой банка по факсу.

9. Ответственность сторон

9.1 Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.
9.2 Поставщик ставит в известность Покупателя, что при несвоевременных платежах поставка продукции прекращается, и в этом случае Поставщик не несет материальной ответственности за недопоставку продукции.

10. Форс-мажор

10.1 Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы. 10.

2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие на момент подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Поставщика и Покупателя, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать, а именно: пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, а также гражданские беспорядки, военные действия, решения государственных органов, препятствующие полному или частичному исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 10.3 Наступление форс-мажорных обстоятельств освобождает потерпевшую сторону от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору и продлевает срок их исполнения соразмерно сроку действия форс-мажорного обстоятельства. 10.4 Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно, не позднее трех дней с момента их наступления, телефаксом или телеграммой уведомить другую сторон у о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Если такого уведомления не будет сделано в указанный срок, то сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них для оправдания.

10.5 Наступление форс-мажорного обстоятельства должно быть подтверждено компетентным органом по месту наступления обстоятельства.

11. Порядок разрешения возможных споров

11.1 Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
11.2 В случае, если стороны не придут к соглашению, спор между ними будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.

12. Порядок внесения изменений и дополнений 12.1 Внесение изменений и дополнений в содержание настоящего договора производится по согласованию сторон в письменной форме.

12.2 Согласования о внесении изменений и дополнений оформляются в виде протокола, подписываются обеими сторонами и прилагаются к тексту настоящего договора.

13. Дополнительные условия

13.1 В случае поставки продукции транспортом Поставщика, он своевременно предоставляет Покупателю соответствующие данные — вид и тип транспорта, индивидуальный номер, грузоподъемность, объем загрузки, маршрут доставки. 13.

2 Покупатель вправе давать Поставщику указания об отгрузке продукции третьим лицам (Получателям) по отгрузочной разнарядке Покупателя. 13.

3 Риск случайной гибели продукции переходит к Покупателю (к Получателю) в момент принятия продукции от Поставщика, а в случае поставки продукции железнодорожным транспортом — в момент передачи продукции перевозчику. 13.

4 Настоящий договор вступает в силу в день подписания сторонами самого договора и всех упомянутых в договоре приложений. 13.

5 Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий договора (поставка продукции ненадлежащего качества, неоднократное нарушение сроков поставки и оплаты). 13.

6 Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению договора, направляет другой стороне письменное уведомление. При оставлении уведомления без ответа договор считается расторгнутым через 7 дней со дня получения другой стороной уведомления от инициативной стороны. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки, включая упущенную выгоду. 13.7 Взаимоотношения сторон по поставке в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируется действующим законодательством РФ.

13.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй — у Покупателя.

14. Срок действия договора

14.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действителен до ___________г. Если ни одна из сторон не потребует его прекращения, Договор считается пролонгированным на тот же срок.
15. Реквизиты сторон:

Поставщик: ООО «ТрансГруппСтрой» 109386, РФ, г.Москва, ул.Краснодонская д.19 корп.2 р/с 40702810000020000243 к/с 30101810300000000504 в МФ АКБ «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК» (ЗАО) отделение №1 Московского ГТУ Банка России БИК 044583100, ИНН 7723757451/КПП 772301001

Тел.710-75-03, факс 8 (495) 645-23-70

Покупатель: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16. Подписи сторон

Поставщик Покупатель

__________________ /Крайнюков В.В./ ____________________ / _________________/

М.П. М.П.

Скачать договор поставки в формате WORD можно ЗДЕСЬ

Источник: https://www.tg-stroy.ru/dogovor.html

Дело № не определено

Сроки поставки песка по договору

К делу №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ гор. Краснодар

Судья Советского районного суда гор. Краснодара Жаворонкова Т.А., при секретаре Малиновской Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «К» к Ступникову В.Г. о взыскании суммы долга,

установил:

Истец обратился в суд с иском о взыскании суммы долга. Указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «К» и ООО «С» был заключен договор поставки №, по которому последний обязуется передать в собственность истца товар. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «К» и Ступниковым В.Г.

был заключен договор поручительства № 1 к договору поставки, по которому последний обязался отвечать перед ООО «К» за исполнение ООО «С» всех своих обязательств по договору поставки. ДД.ММ.

ГГГГ между истцом и ООО «С» была подписана спецификация №, по которой последний обязался поставить 40 тонн сахара-песка на общую сумму № руб. Поставка осуществляется путем выборки сахара-песка в течение 5 календарных дней с момента подписания спецификации.

По условиям договора поставки, расчеты за товар производятся путем 100 % предоплаты. ДД.ММ.ГГГГ истец перечислил на расчетный счет ООО «С» № руб. в качестве предоплаты за 20 тонн товара, однако, до настоящего времени уведомления о выборке товара не поступало.

Так, ООО «С» уклоняется от исполнения договора поставки сахара-песка, в связи с чем, оставшиеся № руб. было решено не перечислять. Просят суд взыскать со Ступникова В.Г. сумму долга в размере № руб., сумму пени в размере № руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере № коп., а также сумму госпошлины в размере № коп.

Представитель истца по доверенности Шипылов Д.В. в судебном заседании требования поддержал по указанным в иске основаниям, пояснил, что сумму долга они требуют с ответчика, поскольку он является поручителем по договору поставки. Данные требования основаны на положениях договора о поручительстве.

Просит также учесть, что данное лицо является также единственным директором ООО «К». Поручитель физическое лицо, данные требования подлежат разрешению в суде общей юрисдикции. В Арбитражный суд было подано исковое заявление с аналогичными требованиями, только к юридическому лицу ООО «С». Из его пояснений также следует.

что, действительно, по условиям договора поставки они должны были внести полную сумму за товар, однако, была устная договоренность о предоплате 50 % поставляемого товара. Сейчас все переговоры зависли, так как нет связи с ответчиком.

В настоящее время они потеряли интерес к сделке, однако внесенные деньги добровольно директор не возвращает. На удовлетворении требований настаивал.

Представитель ответчика по доверенности Беспалько О.В. в судебном заседании представила письменный отзыв, против удовлетворения требований возражала. Пояснила, что истцом не были исполнены условия договора поставки в части внесения 100 % предоплаты за товар.

Когда стало известно, что оплата в полном объеме не будет произведена, ООО «С» направило в адрес ООО «К» уведомление о приостановлении исполнения своих обязательств по договору до исполнения истцом своих обязательств по оплате. Таким образом, со стороны поставщика нарушения условий договора допущено не было.

Кроме этого, истец обратился с аналогичным иском в Арбитражный суд к ООО «С», который был принят к производству ДД.ММ.ГГГГ По условиям договора поручительства, требования могут быть предъявлены к поставщику или к поручителю, которые несут солидарную ответственность.

В данном случае истец претендует на двойную выплату, в связи с чем, данный иск необходимо оставить без рассмотрения.

Суд, выслушав представителей истца, ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

На основании ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать обстоятельства на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «С» и ООО «К» был заключен договор поставки №, по которому поставщик-продавец обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора /л.д. 23-24/.

На основании ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно договору поставки, наименование, ассортимент, количество, цена товара, сроки и порядок поставки указывается в приложениях и спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора /п. 1.2/.

Расчеты за товар производятся в 100 % предоплате в рублях в безналичной форме посредством перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика-продавца в течение двух дней с момента направления заявки /п. 5.2/.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору поставки, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «К» и Ступниковым В.Г. был заключен договор поручительства № 1 /л.д. 20/.

В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

Согласно п. 2.1 договора поручительства, поручитель обязуется нести солидарную ответственность с поставщиком перед кредитором за исполнение обязательств поставщика по договору поставки.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Так, согласно спецификации № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, стороны пришли к соглашению о поставке следующей продукции: сахар-песок в количестве 40 000 тонн, общей стоимостью № руб. Выборка осуществляется в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящей спецификации /л.д. 26/.

Таким образом, учитывая условия заключенного договора у покупателя – ООО «К» возникла обязанность произвести предоплату за товар в размере № руб.

Однако, как установлено судом, ООО «К» произвела оплату в размере № руб., что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ /л.д. 27/.

Поскольку оплата товара была произведена не в полном размере, то ООО «С» не поставила товар по подписанной сторонами спецификации.

Согласно уведомлению от ДД.ММ.ГГГГ направленному Ступникову В.Г., ООО «К» сообщает, что ООО «С» допустил просрочку исполнения обязательств по договору поставки, а именно не поставил 20 тонн сахар-песка на сумму № руб.

Так как товар оплачен, в настоящий момент ООО «С» обязан поставить вышеуказанный товар или вернуть полученные за товар деньги. А также выплатить пеню по договору в размере № руб.

и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере № коп. /л.д. 21/.

Из п. 2.4 договора поручительства, в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств перед кредитором кредитор вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у поставщика или поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с поставщика или поручителя /п. 2.4/.

Учитывая, что Ступников В.Г. является поручителем за исполнение ООО «С» обязательств по договору поставки, а также директором ООО «С», что подтверждается приказом № от ДД.ММ.ГГГГ и др. /л.д. 16-19/, а также условия договора поручительства, суд находит предъявление требований к ответчику обоснованным.

При этом суд учитывает, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Краснодарского края было принято к производству и возбуждено гражданское дело по иску ООО «К» к ООО «С» о взыскании задолженности /л.д. 38-43/, однако оснований для применения положений ст. 222 ГПК РФ суд не находит, поскольку гражданское дело в суде общей юрисдикции было возбуждено ранее, а именно ДД.ММ.ГГГГ

Разрешая исковые требования по существу, суд исходит из положений ст. 516 ГК РФ и условий договора поставки, которыми предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар в полном объеме /п. 3.3/.

Согласно уведомлению ООО «С» от ДД.ММ.ГГГГ направленному в адрес ООО «К», поставщик приостанавливает исполнение обязательства по договору со своей стороны до исполнения ООО «К» п. 5.2 договора, то есть полной оплаты товара /л.д. 55/.

Согласно п. 3.7 договора поставки, поставщик-продавец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае нарушения покупателем срока оплаты товара и иных условий, оговоренных настоящим договором, письменно уведомив покупателя за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

В соответствии с ч. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

На основании ч. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего.

Принимая во внимание, что ООО «К» не оплатила товар в полном объеме, а ООО «С» при данных обстоятельствах отказалось от его поставки, суд приходит к выводу, что стороны фактически отказались от исполнения договора поставки, в связи с чем, договор поставки, а, следовательно, и договор поручительства подлежат расторжению.

На основании ч. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Согласно ч. 1 ст. 1104 ГК РФ имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Учитывая, что ООО «К» все же произвела частичную оплату товара, а Ступников В.Г. является как поручителем, так и директором ООО «С», Суд считает необходимым взыскать данную сумму с ответчика.

При этом в удовлетворении требований о взыскании пени и процентов за пользование чужими денежными средствами необходимо отказать, поскольку условия договора, прекратившего свое действие, применению не подлежат, на требования истца о возврате уплаченной суммы был направлен ответ, после чего сразу было подано исковое заявление.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которых истцу отказано.

Истцом при подаче иска была оплачена госпошлина в размере № коп. /л.д. 3/. Таким образом, в силу ст. 98 ГПК РФ подлежит взысканию уплаченная госпошлина в размере № руб.

С учетом доводов представителя ответчика, всех установленных обстоятельств и положений действующего законодательства, суд одновременно разъясняет, что стороны спора не лишены права заявлять ходатайства процессуального характера в рамках дела, возбужденного арбитражным судом, в том числе о его прекращении с учетом взысканной денежной суммы с ответчика по настоящему делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать с Ступникова В.Г. в пользу ООО «К» сумму долга в размере № руб., расходы по оплате госпошлины в размере № руб., а всего № руб.

Считать расторгнутым договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «С» и ООО «К», а также договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «К» и Ступниковым В.Г..

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд гор. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья:

Мотивированно решение изготовлено: ДД.ММ.ГГГГ

Судья:

Источник: http://www.gcourts.ru/case/10255368

Договор

Сроки поставки песка по договору
Скачать договор в формате MS Word

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Москва

« ___ »  _________________ 20010  г.

       ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем     «Покупатель»,    с   другой   стороны,    заключили    настоящий   Договор    о    нижеследующем:

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.          Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.     УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от   Покупателя устной или письменной заявки.       

2.2. Поставка Товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно        графику осуществляется не ранее   1-х суток со дня поступления заявки  или графика.

2.3  Поставщик производит доставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.4.  Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и   подписания  накладных.

3.   КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам  и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.

3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

4.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:

  • количество товара;
  • качество товара;
  • точный адрес объекта (прилагается схема);
  • ограничения по типу автотранспорта;
  • способ разгрузки;
  • ответственное лицо за приемку товара;
  • контактные телефоны.

4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.

4.4. Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.

4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.6. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого  прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.   Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору.

5.2.  Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара.

5.3.  Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный  счет Поставщика.

5.4.   Срок оплаты: предоплата 100% .

5.5.   Цена Товара определяется по каждому объекту отдельно.

5.6.  В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на Товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.).

Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе  представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления.

Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

5.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.

5.8. Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком она должна быть погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. В случае просрочки в оплате Товара, Покупателю начисляется пеня в размере  0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки в оплате, но не более 20% от общей суммы задолженности.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.

6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

6.4. В спорных случаях объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный  объем умножают  на коэффициент  уплотнения при его транспортировке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

7.2.   Ответственность сторон  определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, путем переговоров.

8.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2011 г.

9.2.  Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим  законодательством.

9.3  Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной  форме,  подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.

11.2.  Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

Источник: http://xn--24-6kceinbvj2bbe4a5a1i4ax.xn--p1ai/agreement

Императив
Добавить комментарий